CONTRATO DE OBRA URBANIZACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA ZONA DE RUSSAFA (EXPEDIENTE 14/12)
CUADRO GENERAL
| Tipo de Contrato | Contrato de Obras | |||||
| Presupuesto de licitación (sin IVA) | 22.996.675,42 € | Importación del IVA | 4.829.301,84 € | Total | 27.825.977,26 € | |
| Fecha límite de presentación de ofertas | dia 22/09/2014 a las 14:00 | |||||
ESTADO DEL PROCEDIMIENTO
| FASE |
FECHA |
T / D |
OBSERVACIONES |
|||
| Documentos Licitación |
Pliego Cláusulas Administrativas | 27/03/2014 |
 |
Pliego de Cláusulas Administrativas | ||
| Pliego Cláusulas Técnicas |
|
Pliego de Cláusulas Técnicas (PE Urbanización Parque Central Zona Russafa) | ||||
| Anuncio de licitación | 31/07/2014 |
|
Anuncio Licitación DOUE | |||
| 29/07/2014 |
|
Anuncio Licitación Plataforma de Contratación del Estado | ||||
| Apertura de Ofertas Técnicas |
10/07/2014 - 13:15 |
|
Relación de licitadores admitidos | |||
| Apertura de Ofertas Económicas | 18/12/2014 - 13:30 |
|
Datos del acto de apertura de ofertas económicas | |||
| Adjudicación | 02/04/2015 |
|
UTE PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA - DRAGADOS SA | |||
| Importe de adjudicación (sin IVA) | 15.810.214,36 € | Plazo de ejecución | 22 meses | |||
| Notificación de adjudicación | 16/02/2015 | Plazo de recurso de quince días hábiles contados desde el día siguiente al que se remitió la notificación. 09.03.15 - Presentado recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Nº 221/2015), por lo que se paraliza la formalización del contrato hasta la resolución del recurso. 07.04.15 - El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha rechazado el recurso presentado. La resolución permite seguir adelante con el proceso de contratación e inicio de obras |
||||
| Formalizacion del Contrato | 28/04/2015 |
|
Anuncio de formalización del Contrato | |||
 |
Situación | EN EJECUCION | Fecha de finalización | ||
