CONTRATOS

EXPEDIENTE 12/14: CONTRATO DE OBRA URBANIZACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE VALENCIA ZONA DE RUSSAFA

Categoría: CONTRATOS ADJUDICADOS

Proyecto de Ejecución

CONTRATO DE OBRA  URBANIZACIÓN DEL  PARQUE CENTRAL DE VALENCIA  ZONA DE RUSSAFA  (EXPEDIENTE 12/14) 
CUADRO GENERAL


            Tipo de Contrato  Contrato de Obras
   Presupuesto de licitación ( sin IVA ) 22.996.675,42 €  Importe del IVA 4.829.301,84 €      Total  27.825.977,26 €
   Fecha límite de presentación de ofertas  dia 22/09/2014 a las 14:00


ESTADO DEL PROCEDIMIENTO

           FASE 
FECHA 
T/D 
OBSERVACIONES
   Documentos
 Licitación
Pliego Cláusulas Administrativas 27/03/2014 
pdf.gif
Pliego de Cláusulas Administrativas
Pliego Cláusulas Técnicas
pdf.gif
Pliego de Cláusulas Técnicas (PE Urbanización Parque Central Zona Russafa) 
   Anuncio de licitación 31/07/2014 
pdf.gif
Anuncio Licitación DOUE
 29/07/2014 
pdf.gif
 
Anuncio Licitación Plataforma de Contratación del Estado   
   Apertura de Ofertas Técnicas
07/10/2014 - 13:15
pdf.gif
 Relación de licitadores admitidos 
   Apertura de Ofertas Económicas                            18/12/2014 - 13:30 
pdf.gif
Datos del acto de apertura de ofertas económicas
   Adjudicación  04/02/2015
pdf.gif
 
 UTE PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. - DRAGADOS S.A.
   Importe de adjudicación (sin IVA) 15.810.214,36 €  Plazo de ejecución        22 meses                                
   Notificación de adjudicación 16/02/2015  Plazo de recurso de quince días hábiles contados desde el día siguiente al que se remitió la notificación. 
09.03.15 - Presentado recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ( Nº 221/2015 ), por lo que se paraliza la formalización del contrato hasta la resolución del recurso.
07.04.15 - El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha rechazado el recurso presentado. La resolución permite seguir adelante con el proceso de contratación e inicio de obras
   Formalizacion del Contrato  28/04/2015
pdf.gif
 Anuncio de formalización del Contrato

 

flecha.gif Situación EN EJECUCION  Fecha de finalización